彩板拱形屋頂承攬合同

定作方： （以下簡稱甲方）

代表人：

承攬方： （以下簡稱乙方）

代表人：

甲、乙雙方本著誠實信用原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，由乙方承攬甲方本合同所列的金屬拱形薄殼彩色鋼板屋面的制作與安裝服務，為明確雙方的權(quán)利義務，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，特訂立本合同，以資共同遵守。

第一條 承攬項目概況

（一）項目名稱：

（二）項目地點：

（三）承攬內(nèi)容及主要項目指標：

1、彩板拱形屋面材料采購、加工成型、安裝總承包（含彩板拱形屋面、拱形托角，不含聚氨酯發(fā)泡保溫、不含節(jié)水防水、不含無動力通風器、采光帶及其他未列項目）；

2、彩板拱形屋面跨度30米，長度120米，1棟（拱高為6米，矢跨比為20%），計算面積為建筑物外墻到外墻拱形屋面，面積 平方米，單價為 元/平方米，彩板山墻共計2片，彩板屋面用1.3mm厚上海寶鋼TS280GD2/2海藍色彩涂板。彩板拱形屋面跨度15米，長度為27.5米，一棟（拱高為3米，矢跨比為20%）計算面積為建筑物外墻和外墻拱形屋面，彩板屋面用0.8mm厚上海寶鋼TS280GD2/2海藍色彩涂板。彩板山墻共計2片，面積 平方米，單價為 元/平方米，彩涂板寬914mm，壓制成型后形板寬610mm左右，板形斷面為斜槽形（即240型）。吊裝到位后，兩拱角存在梯形洞口，屬正常結(jié)構(gòu)，甲方很后可后期進行選擇混凝土封堵。

第二條 合同工期及工期變更

（一）合同工期

開工日期2012年 月 日，竣工日期2012年 月

日。工期日歷天數(shù)為50天。如有變更，具體入場日期由甲、乙雙方協(xié)商確定，以甲方另行書面通知為準。

（二）工期變更

因以下原因?qū)て谠斐捎绊?，工期相應順延?/p>

1、施工場地的施工條件不具備。

2、在施工中，日停電超過6個小時，或一周累計停電14個小時以上，影響正常施工。

3、工程設計變更較大或工程量變化，影響正常施工工序安排的。

4、人力不可抗拒的自然災害、惡劣天氣（如連續(xù)長時間的暴雨、大雨、大雪、風力大于4級等）。

5、甲方未按合同約定支付施工款項，影響乙方施工的。

6、甲、乙雙方協(xié)商一致順延工期的。

第三條 項目價款及支付方式

（一）項目價款

1、拱形屋面： 元；

2、彩板山墻： 元（明細見合同附件）；

合計： 元。

人民幣大寫金額： 元。此價格為本合同很終結(jié)算價格，超出合同平米數(shù)視為工程量增加需另行簽訂合同，另行結(jié)算。

（二）支付方式

1、預埋結(jié)束后，甲方貳日內(nèi)向乙方支付總工程款的5%，即

元整。

2、乙方設備、人員，按約定入場日期入場，入場貳日內(nèi)甲方向乙方支付總施工款的25%，即 元整。

3、乙方完成1800平方米的屋面壓制及安裝后，甲方貳日內(nèi)向乙方支付總工程款的60%，即 元整。

4、乙方屋面全部安裝，山墻未安裝時，甲方兩日內(nèi)向乙方支付清全部工程款97%，即 元。（余額3%作為質(zhì)保金，一年內(nèi)付清）

5、本合同結(jié)算工程款為現(xiàn)金結(jié)算。

第四條 甲、乙雙方的權(quán)利義務

（一）甲方免費提供施工所需的水、電和施工材料停放場地。

（二）在整個施工過程中，因設備出板、搬運、刮風、揚塵等原因造成的劃漆屬正常現(xiàn)象，不屬質(zhì)量問題，允許補漆。

（三）甲方代表在驗收時如提出合理的整改意見，乙方應進行整改并在規(guī)定日期內(nèi)完成，由此所產(chǎn)生的費用由責任方承擔。

（四）在施工中，乙方可自由調(diào)配屬于乙方的設備及工具。彩板屋面壓制完畢可自行擇期撤場，甲方無權(quán)干涉。

第五條 項目質(zhì)量

（一）項目質(zhì)量：施工質(zhì)量達到合格標準。

（二）乙方只對本工程拱形屋面結(jié)構(gòu)本身的安全性負責。本工程土建由甲方自行設計施工，甲方應保證土建部分施工及材料質(zhì)量合格，乙方只保證拱形屋面部分、山墻部分施工質(zhì)量合格。若施工過程中或竣工后使用過程中，土建部分出現(xiàn)的任何自身質(zhì)量問題或設計問題導致的坍塌、裂縫等均與乙方無關。

第六條 保修條款：乙方自項目驗收合格之日起保修伍年，保修期內(nèi)，屬于乙方施工質(zhì)量問題，乙方必須免費承擔維修。

第七條 安全責任：整個施工過程中的安全事宜由乙方自行負責。

第八條 爭議處理：甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向原告方駐地人民法院提起訴訟。

第九條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可通過簽訂補充合同的方式予以確定，補充合同與本合同具有同等法律效力。

第十條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。傳真件有效。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等相律效力。

定作方（蓋章）： 承攬方（蓋章）：

代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 帳 號：

年 月 日 年 月 日